Настоящая оферта представляет собой официальное предложение Общества с ограниченной ответственностью «Вэйт», (ООО «Вэйт»), далее именуемое «Поставщик», адресованное неопределенному кругу лиц, заключить договор поставки, в соответствии с п. 2 ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, на нижеследующих условиях:

  1. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА

1.1. Публичная оферта, выраженная в настоящем Договоре, вступает в силу с момента размещения на web-сайте Поставщика ( https://vate-tire.ru ).

1.2. Оплата Покупателем Поставщику по счету за товар на нижеизложенных условиях, является полным и безоговорочным акцептом настоящей публичной оферты и означает заключение настоящего Договора на условиях, указанных в настоящем Договоре в соответствии с п. 1 ст. 433 и п. 3 ст. 438 Гражданского кодекса Российской Федерации. В соответствии с п. 3 ст. 434 Гражданского кодекса Российской Федерации настоящий Договор считается заключенным в письменной форме. Местом заключения Договора считается город Санкт-Петербург.

1.3. С момента заключения настоящего Договора юридическое лицо или физическое лицо, зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя, становится Стороной настоящего Договора, в дальнейшем именуемой Покупатель, и приобретает права и обязанности в соответствии с условиями настоящего Договора.

  1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1. Поставщик обязуется поставить Товар в сроки, количестве, ассортименте, и по цене, указанным в счете Поставщика, составленном на основании письменной или устной заявки Покупателя, а Покупатель принимает на себя обязательство принять и оплатить поставленный Товар в порядке, предусмотренном настоящим Договором.

  1. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРОВ
  • Поставщик осуществляет поставку товаров в порядке и в сроки, согласованные Сторонами в настоящем Договоре и счете к нему.
  • Поставка осуществляется путем самовывоза Товара со склада Поставщика, расположенного по адресу: РФ, Ленинградская область, Всеволожский район, Колтушское сельское поселение, коммунально-складская зона «Коркинская», первый проезд, участок номер 6. Склад 6.
  • О готовности Товара к выборке Поставщик уведомляет Покупателя по каналам почтовой, факсимильной или электронной средств связи или по телефону, указанному Покупателем в заявке. Покупатель обязан вывезти товар со склада Поставщика не позднее 10-ти рабочих дней со дня получения от Поставщика уведомления о готовности товара к отгрузке. Поставщик считается исполнившим свои обязательства по поставке Товара в момент готовности Товара на складе. В случае, если в указанный срок Покупатель не произведет самовывоз Товара со склада Поставщика, либо не согласует дополнительный срок для отгрузки, Поставщик имеет право реализовать указанный товар третьим лицам, при этом возвратив уплаченные денежные средства за указанный Товар Покупателю.
  • В случае, если поставка товара осуществляется до адреса Покупателя, Покупатель на момент оплаты счет самостоятельно выбирает Перевозчика из перечня компаний-партнеров, предложенных Поставщиком. В таком случае срок поставки товара дополнительно устанавливается сторонами с учетом условий доставки Перевозчика. Расходы, связанные с перевозкой товаров от пункта отправления до пункта назначения, уплачиваются Покупателем самостоятельно, либо компенсируются Поставщику в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты получения от Поставщика соответствующего счета.
  • Поставка товара производится только после зачисления на счет Поставщика 100 % предоплаты на основании выставленного счета.
  • Право собственности и риски случайной гибели и/или повреждения товаров переходят от Поставщика к Покупателю с момента фактической передачи товара Покупателю (грузополучателю) в случае самовывоза товара со склада Поставщика, либо с момента передачи Товара первому перевозчику при доставке товара до адреса Покупателя. В случае невыборки или просрочки выборки Товара Покупателем риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Покупателю в момент готовности Товара на складе.
  • При получении товара Покупатель (грузополучатель) обязан:

Обеспечить наличие оригинала доверенности у своего представителя, или документа, подтверждающего личность Покупателя, в случае, когда Покупатель – физическое лицо/ндивидуальный предприниматель. В отсутствие доверенности и при наличии сомнений в правомочности представителей Поставщик вправе приостановить отгрузку до получения оригинала доверенности. Подлинник доверенности или ее заверенная надлежащим образом копия передается Поставщику.

Провести приемку товаров по количеству (на предмет соответствия условиям счета количества и ассортимента товаров) и по качеству (на предмет отсутствия видимых внешних недостатков товаров) в момент передачи товара в месте передачи.

  • Покупатель (его уполномоченный представитель) обязан подписать товарную накладную (либо универсальный передаточный документ, далее по тексту – «УПД»), подтверждающую приемку товара. В случае, если в течение 7 дней после получения от Поставщика товарной накладной или УПД Покупатель не передаст подписанный экземпляр или письменные обоснованные рекламации Поставщику, товар считается принятым без замечаний в объеме, указанном в подписанном Поставщиком экземпляре накладной или УПД.
  1. СТОИМОСТЬ ТОВАРОВ. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
  • Стоимость товаров определяется действующим прайс-листом Поставщиком и согласуется с Покупателем в счете. Счет является неотъемлемой частью настоящего Договора.
  • Покупатель оплачивает счет, выставленный Поставщиком, путем внесения предоплаты (аванса) в размере 100%.
  • В случае если на момент оплаты счета Покупателем в прайс-листе Поставщика произошли изменения, Покупатель доплачивает разницу в стоимости Товара согласно действующего прайс-листа Поставщика. В этом случае Поставщик выставляет счет в соответствии с действующим прайс-листом.
  • Все расчеты по Договору осуществляются в российских рублях путем безналичного перечисления денежных средств Покупателем платежными поручениями на расчетный счет Поставщика.
  • Датой оплаты считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.
  • Проценты на сумму предварительной оплаты не начисляются (ст. 317.1 ГК РФ).
  1. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРА
  • При приемке товара до начала разгрузки Покупатель бязан осмотреть пломбу и контейнер/кузов/тент транспортного средства (автотранспорта, контейнера) и в случае выявления нарушения их целостности немедленно сделать запись об этом в товарно-транспортных документах.
  • При доставке товара в место назначения (в т.ч. склад Покупателя) разгрузка осуществляется силами и за счет Покупателя (грузополучателя). Покупатель обеспечивает разгрузку в день прибытия транспорта.
  • После вскрытия контейнера/кузова/тента и перед началом разгрузки Покупатель (грузополучатель) обязан осмотреть груз на предмет наличия видимых недостатков и повреждений и при их выявлении в присутствии перевозчика произвести фотосъемку, сделать запись в товарно-транспортных документах и незамедлительно уведомить Поставщика.
  • Покупатель (грузополучатель) обязан осуществить разгрузку таким образом, чтобы в случае обнаружения недостачи или несоответствия количества и/или ассортимента товара представитель транспортной компании мог достоверно подтвердить факт недостачи или несоответствия ассортимента. При этом рекомендуется производить разгрузку товара на отдельной площадке, не допуская смешения товара с другим аналогичным товаром Покупателя (грузополучателя). При отсутствии достаточного места для выгрузки всего товара, Покупатель (грузополучатель) совместно с водителем организует передачу груза по частям, фиксируя выгрузку каждой части доставленного груза.
  • Покупатель обязуется при получении товара отмечать в товарно-транспортных накладных дату и время прибытия и убытия транспортного средства. Время прибытия считается с момента предъявления водителем товарно-транспортной накладной в пункте разгрузки, время убытия – момент вручения водителю товарно-транспортных документов на выгруженный груз.
  • Покупатель обязуется надлежащим образом оформлять товаросопроводительные документы: такие документы должны быть подписаны уполномоченным лицом и скреплены печатью Покупателя (грузополучателя), либо к возвратным документам должна быть приложена подлинная и надлежащим образом оформленная доверенность, выданная Покупателем или указанным им грузополучателем.
  • В случае обнаружения Покупателем (перевозчиком Покупателя) при проведении приемки недостатков товара и/или их несоответствия условиям счета/заявки, принимающее лицо делает соответствующую запись в товаросопроводительных документах и немедленно извещает Поставщика. Покупатель также в течение 5-ти дней передает Поставщику рекламацию в письменной форме с указанием выявленных недостатков и/или несоответствия с приложением фотографий товара (общий план, серийный номер, марка, место дефекта), места разгрузки и разгрузочной техники.
  1. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
  • Гарантийный срок на поставляемый Товар соответствует гарантийным срокам, предоставляемым заводами-производителями Товара.
  • Гарантийному ремонту и обслуживанию подлежит Товар, который приобретен Покупателем у Поставщика в рамках настоящего Договора и использовался с соблюдением условий эксплуатации, не содержит следов несанкционированного вскрытия (ремонта) и не имеет механических повреждений, дефектов, возникших в результате нарушения Покупателем правил хранения и эксплуатации товара, установленных соответствующим ГОСТом и заводом-изготовителем.
  1. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА
  • Договор вступает в силу с момента оплаты счета Покупателем и действует до исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.
  • Истечение срока действия Договора и/или прекращение его по другим основаниям не влечет прекращения обязательств Сторон, возникших в период его действия, в том числе обязательств, связанных с возмещением убытков и уплатой неустойки.
  • Поставщик вправе до передачи товара Покупателю в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения настоящего Договора, в том числе по причине отсутствия товара в распоряжении Поставщика, о чем он незамедлительно уведомляет Покупателя. В случае, если к моменту такого отказа Покупатель оплатил товар, Поставщик обязуется в полном объеме возвратить сумму оплаты в течение 10 банковских дней со дня отказа.
  1. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
  • В случае просрочки исполнения Поставщиком обязанности по поставке, Покупатель вправе потребовать от Поставщика уплатить неустойку в размере 0,01% (ноль целых одна сотая процента) от стоимости недопоставленных товаров за каждый календарный день просрочки, если такая просрочка не вызвана обстоятельствами непреодолимой силы и не возникла по вине Покупателя, но не более 10% от стоимости непоставленного Товара.
  • В случае просрочки исполнения Покупателем обязанности по оплате товара, Поставщик вправе потребовать от Покупателя уплатить штрафную неустойку в размере 0,01% (ноль целых одна сотая процента от подлежащей уплате суммы за каждый день просрочки.
  • Пункт 7.2 не применяется в случае осуществления Покупателем 100% предоплаты по счету.
  • В случае нарушения срока вывоза товара (п. 2.2 Договора) на срок более 10-ти рабочих дней, Покупатель по требованию Поставщика уплачивает неустойку в размере 100 рублей за каждый день просрочки за каждую единицу товара.
  • Не подлежат возмещению убытки сверх неустойки; в любом случае не подлежит возмещению упущенная выгода.
  1. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
  • Каждая из Сторон освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение (а равно ненадлежащее исполнение) обязательств по Договору, если это неисполнение обусловлено действием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), возникших независимо от воли этой Стороны после подписания Договора, при условии, что действие таких обстоятельств Сторона не могла ликвидировать доступными ей средствами.
  • К таким обстоятельствам относятся: пожар, стихийные бедствия (наводнение, землетрясение), шторм, военные действия, действия, решения, в том числе посредством издания нормативных актов органов государственной власти, препятствующие исполнению обязательств по Договору, введение эмбарго, принятие иными органами и организациями решений, исполнение которых является обязательным для поставщиков (заводов-изготовителей) Поставщика и/или самого Поставщика, препятствующих исполнению обязательств по Договору. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору вследствие обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), должна письменно известить другую Сторону о наступлении и прекращении таких обстоятельств в максимально короткий срок, но не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты наступления (прекращения) обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), если сами обстоятельства непреодолимой силы не препятствуют такому извещению. Надлежащим доказательством наступления обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор) и их продолжительности будет служить надлежащим образом оформленный документ, выданный Торгово-промышленной палатой РФ или Торгово-промышленной палатой субъекта Российской Федерации.
  • При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств соответствующей Стороны по Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы.
  1. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ
  • Все споры в связи с заключением и исполнением настоящего Договора подлежат разрешению в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
  • Соблюдение досудебного претензионного порядка разрешения спора является обязательным. Срок рассмотрения претензии – 10 (десять) дней с момента ее получения.
  1. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
  • Уведомления и извещения, подлежащие передаче одной из Сторон другой Стороне по Договору, передаются в порядке, предусмотренном Договором. Уведомления и извещения, порядок передачи которых не установлен Договором, а также иные документы, подлежащие передаче одной Стороной другой Стороне по Договору, могут быть переданы путем их вручения под расписку, по факсимильной связи, посредством направления телеграммы или почтового отправления.
  • Стороны признают юридическую силу документов и переписки, осуществляемой с использованием следующих адресов электронной почты без обязательного последующего обмена бумажными документами:
  • От имени Покупателя: по контактным данным, которые указаны при его обращении/заявке к Поставщику или предоставлены другим способом.
  • От имени Поставщика: info@vate-tire.ru.
  • Стороны подтверждают и гарантируют, что пересылаемые документы и иная переписка, осуществляемая с использованием данных адресов как на официальных бланках организаций, так и в теле письма, признаются сторонами подписанными уполномоченными представителями организаций. Стороны обязуются исключить доступ неуполномоченных лиц к данным адресам электронной почты.
  • Поставщик вправе изменять условия настоящего Договора публикуя уведомления о таких изменениях или его новые редакции на своем web-сайте. При этом Поставщик подтверждает, что вносимые в настоящий Договор изменения, не отменяют ранее акцептованных Покупателем условий настоящего Договора.
  1. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ ПОСТАВЩИКА

Общество с ограниченной ответственностью «Вэйт»

ИНН: 7843316441 КПП: 781001001

Юридический адрес: Россия, 196084, г. Санкт-Петербург, Московский пр-т., д. 97 лит. А, помещение 15-Н

Почтовый адрес: Россия, 196084, г. Санкт-Петербург, а/я 135

Телефон: 8 (800) 77-55-221

Email: info@vate-tire.ru

Р/с: 40702810420020002454

В ПЕТЕРБУРГСКИЙ ФИЛИАЛ АО ЮНИКРЕДИТ БАНКА Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

БИК: 044030858

К/с: 30101810800000000858

Генеральный директор ООО «Вэйт» А. С. Воронов